沙依巴克区黑龙江路**电器商行与青河县**酒店有限责任公司、蒲*南合同纠纷一审民事判决书

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

民 事 判 决 书

(2019)新0103民初684号

原告：沙依巴克区黑龙江路**电器商行，经营场所乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路326号。

经营者：刘*娟，女，1981年5月2日出生，汉族，个体工商户，住乌鲁木齐市沙依巴克区。

委托诉讼代理人：郭*红，乌鲁木齐市沙依巴克区光明法律服务所法律工作者。

委托诉讼代理人:宋*江,男,1980年11月21日出生,汉族,无固定职业,住乌鲁木齐市沙依巴克区,系刘*娟爱人。

被告：青河县**酒店有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县青河镇友好北路4号幸福佳苑小区5号4-B13室。

法定代表人：蒲*明，该公司总经理。

被告：蒲*南，男，1954年2月10日出生，汉族，无固定职业，住新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县。

二被告共同委托诉讼代理人：孟子君，北京华泰（乌鲁木齐）律师事务所律师。

原告沙依巴克区黑龙江路**电器商行（下称**电器商行）诉被告青河县**酒店有限责任公司（下称**酒店）、蒲*南合同纠纷一案，本院于2019年1月16日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告**电器商行的委托诉讼代理人郭*红、宋*江、被告**酒店、蒲*南的共同委托诉讼代理人孟子君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告**电器商行*本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告贷款55500元、违约金11100元；2、本案的诉讼费、邮寄费由被告承担。事实和理由：2017年7月15日，原告与被告签订了太空能热水工程合同，合同价款220000元，计划安装时间至2017年9月15日。因被告公司酒店属于在*工程，主体土*刚盖完，故该公司酒店的水、电、暖、装修工程等均没有做。加之，当年冬天即将来临，被告让原告等其酒店的水、电、暖、装修工程做完及能正式营业时进行热水器设备运行，原告按照被告的营业时间提前如约进行设备运行完毕，但被告却未按照合同约定的工程款支付条款执行，故原告起诉至法院要求支持其诉讼请求。

被告**酒店、蒲*南称，原、被告之间不是简单的买卖合同关系，双方合同还包括前期设计、设备采购、安装、调试和保证正常运转，合同约定的工期是2017年7月15日-2017年9月15日，但是直至现在，原告没有完成热水供应工程的调试工作，显然原告违约在先。原告没有具备太阳能热水工程设计安装资质和基本技能。最初设计规划阶段，原告的实际承包人对酒店需要的热能估计不足，所以采购的热水泵存在功率不足等问题，造成酒店客房不能多层同时开启热水。一直到2018年5月，被告酒店的试营业前，我方多次采用书面的形式要求原告对工程进行整改，但原告除了索要工程款外，对整改问题不予理睬。原告在采购安装太阳能设备时，存在以小充大、以次充好的问题，涉及功率本就不足，采购的设备没有达到设计要求，合同约定使用价值7500元的德国进口变频水泵，原告只采用了一个合资品牌的水泵，价值不足1000元，后经我方督促纠正，才更换了一个网上报价6000元的水泵。空气能循环机也是如此，约定24000元的空气能循环机，但原告实际采购的3台空气能循环机每台报价仅13800元。我方不存在违约行为，已付工程款累计已经超过了合同约定的比例,安装完成调试运行正常前，我方只需支付70%的工程款，在调试运行正常后，酒店开业后配合其他设备稳定运行三天以上，我方才支付扣除5%质保金外的25%工程款。

本院经审理认定事实如下：2017年7月12日，原告**电器商行与被告**酒店签订《太空能热水工程合同》，合同价款220000元；产品包括16吨保温水箱1台、空气能美的循环机主机3台、德国威乐热循环变频泵2台、循环变频恒压增压水泵、太阳能系统等；工程价款中包含运输费、安装工时费、调试费、检测费等；核定合同签订后备料期为30天，安装工期35天，计划安装时间2017年7月15日至2017年9月15日，具体被告提前五天通知原告；工程款支付：1、合同签订后，被告首付预付款为合同总款30%即66600元，合同生效日期需按付款日期开始计算；2、商用空气能接太阳能设备货到现场后，被告需支付货款40%即88800元；3、太阳能及空气能安装完毕调试运行正常后，原告通过电话、短信、邮件、人员上门口头通知等方式通知被告进行验收，如3天内无人验收的，即视为验收合格，验收合格支付货款15%即33300元；4、由于酒店开业日期未定，由被告具体通知开业时间，原告在被告开业当天配合设备运行，待运行稳定三天以上被告再次支付10%即22000元，剩余5%即11100元作为产品质保金，一年后由被告无息支付给原告指定账户；违约责任：除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价5%*违约方追究责任，被告违约的，前期预付款不予退还，违约金不足以弥补损失的，应赔偿不足部分的全部损失。原告**电器商行在合同落款处盖章，宋*江在负责人处签字，被告蒲*南在合同落款负责人处签字。

原告于2017年8月9日收到被告**酒店合同价款66000元、于2017年8月25日收到被告**酒店89400元。2018年6月1日，被告**酒店开业，现正在营业中。

对于以上双方没有争议的事实，本院予以确认。

双方有争议的事实：被告主张2017年11月16日*原告支付10000元、2017年12月27日*原告支付20000元、2018年5月4日*原告支付1000元、2018年5月13日*原告支付2000元，原告收到上述款项，但认为是被告支付的监控和布线的款项，原告提供了2017年12月22日宋*江与蒲*南的电话录音，被告对录音真实性认可，但认为双方没有签订合同，监控的工作没有交给原告，然而根据录音内容蒲*南对原告进行监控工作没有异议，且通话最后宋*江要求蒲*南支付20000元，加上已经支付的钱总共30000元，被告蒲*南表示同意，而且被告提供的2017年11月16日转帐明细10000元附言部分也写明为“**监控生活费”，与原告的录音相对应，而其他款项原告未能举证证明也是支付监控费用，故本院确认以下事实：被告**酒店于2017年11月16日*原告支付10000元、2017年12月27日*原告支付20000元，共计30000元，系支付原告监控工作的款项，被告**酒店于2018年5月4日*原告支付1000元、2018年5月13日*原告支付2000元，系支付本合同价款。

本院认为，原告**电器商行与被告**酒店签订的《太空能热水工程合同》系双方真实意思的表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应按照约定履行各自义务。原告要求被告支付合同款项，双方对于已按工程款支付第1、2项内容支付均无异议，双方争议的问题在于工程款支付第3、4项的支付条件是否满足。根据被告**酒店陈述，自2018年6月1日已开始营业，一直运营，虽其主张五、六楼未能正常使用，热水泵功率不足造成客房不能多层同时开启热水，以及是否系原告原因造成，被告**酒店均未能举证加以证明，现酒店开业设备运行稳定已超过三天，被告**酒店应*原告支付除质保金以外的剩余款项，具体数额为209000元（220000元-11000元），被告已支付158400元（66000元+89400元+1000元+2000元），故被告仍应支付50600元（209000元-158400元）。因被告**酒店未按期合同约定支付原告款项，应按双方合同约定的“守约方有权按合同总造价5%*违约方追究责任”应支付违约金,违约金为11000元（220000元×5%）。因被告蒲*南系被告**酒店的该工程负责人，综合全案可知其系履行职务行为，合同的相对方系原告与被告**酒店，故被告蒲*南不应承担支付欠款及承担违约金的责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条规定，判决如下：

一、被告青河县**酒店有限责任公司支付原告沙依巴克区黑龙江路**电器商行合同款50600元；

二、被告青河县**酒店有限责任公司支付原告沙依巴克区黑龙江路**电器商行违约金11000元；

三、驳回原告沙依巴克区黑龙江路**电器商行对被告蒲*南的诉讼请求。

以上被告青河县**酒店有限责任公司应付原告款项，被告应于本判决生效之日起十日内付清，逾期则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案争议标的66600元，判决给付标的61600元，占争议标的的92.49%。案件受理费本院减半收取732.50元，邮寄费40元，合计772.50元，由被告青河县**酒店有限责任公司负担714.49元，由原告沙依巴克区黑龙江路**电器商行负担58.01元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，*本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本并预交二审案件受理费，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。

审判员　　袁蕾

二〇一九年三月五日

书记员　　李璇